一、建筑工程索赔的法律依据有哪些
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二、建设工程招标的法律约束力有哪些
依我国法律及有关交易习惯，建设工程招标具有一定程度的法律约束力，具体体现在：
(一)招标人不得擅自改变已发出的招标文件。
(二)如果招标人擅自改变已发出的招标文件，应赔偿由此而给投标人造成的损失。
但是，在下列情形下，招标人不再受招标行为的约束：
(1)在招标的有效期内，无任何人响应；
(2)招标工作结束，招标人已选定合格的中标人并与其签订了合同；
(3)招标人终止，如死亡、解散、被撤销或者宣告破产等。
根据《招标投标法》第42条规定：否决所有投标的决定应由评标委员会依据招标文件的规定作出，以保证否决所有投标行为的合法性、公正性。招标人不得干预评标委员会的工作。
三、工程建筑许可证的法律依据是什么
在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门；或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。
《城乡规划法》第四十条
在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市；
县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。
申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。
对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。
日常生活中我们会面临很多法律问题，所以应该了解一些法律方面的知识，以免在遇到法律问题时无法维护自己的合法权益。相信上面文章的内容已经对建筑工程索赔的法律依据有哪些的问题作出了解答，如果您还需要咨询相关的其他问题，可通过点击下方“立即咨询”按钮，我们会匹配专业律师为您解答问题。
- 怎样申请网上离婚
- 肇事逃逸自首后受害者家属写的谅解书能减刑吗
- 人死了没有财产债务如何偿还
- 父母不履行孩子的抚养义务应该如何办
- 有一方当事人没签字的合同是否有效
- 无证驾驶出了交通事故怎样处罚
- 交通肇事逃逸会面临什么法律后果
- 累犯打架取保找关系是不是可以判缓刑
- 房屋赠予合同在法律上是否是生效的
- 开车撞到人,人住院了,后续要如何处理
- 劳动合同解除主体错误应该如何办
- 合同的一般条款包括什么
- 欠钱被起诉了会应该如何办
- 道路交通事故处理赔偿方法有什么
- 公司不发工资属于什么行为
- 合同约定仲裁可以直接起诉么
- 离婚协议遗失是否可以补办
- 拍卖时二手房买卖的注意事项有什么
- 初创公司的股权如何分配
- 签了离婚协议书就是离婚了吗
- 债权转让可以有附加条件吗
- 个人债务违约要如何处理
- 欠条名字不对要如何解决
- 伪造人民团体印章罪量刑有哪些标准
- 债务免除的性质是什么特点有什么
- 药品制剂医疗事故
- 麻醉医疗事故
- 术后医疗事故
- 术中医疗事故
- 术前医疗事故
- 急诊医疗事故
- 误诊医疗事故
- 注射医疗事故
- 放射治疗
- 核医学