一、瓦工装饰工程承包合同的内容有哪些?

发包方(甲方)

承包方(乙方)

兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

一)工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包内容：工作量清单。

4、承包范围：水电工、木工、漆工、瓦工。

5、承包方式：包清工，电动工具及零配件由乙方自备。

6、质量要求：

7、工期要求： 年 月 日至 年 月 日。

二)甲方工作：

1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

2、负责向乙方提供临时水电。

三)乙方工作：

1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。

2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

四)关于质量的约定：

1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。

2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺

延。

4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

五)关于工期的约定：

1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

六)关于价款和结算的约定：

1、双方商定本工程合同承包价格元(人民币)

2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

3、付款方式：

七)关于材料的约定：

1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。

2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。

3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。

八)关于安全生产的约定：

九)关于违约责任的约定：

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方(签章) 乙方(签章)

年 月 日

瓦工装饰也属于常见的装修工程之一，想要做瓦工装饰的当事人说明对瓦工装饰这方面还是具有一定的了解的，至于说承包合同的具体写法这根本就不是由我国的法律制度强制性的进行约定的。可能发包方和承包方也能结合当时的情况再约定其他的内容。

• 重婚罪调查取证规定？
• 如果一方失踪如何办离婚？
• 夫妻分居有什么证据？
• 怎么才算夫妻分居？
• 法院可以判决离婚的情形主要有什么？
• 不出示离婚证还能登记结婚吗？
• 没处对象是否犯法？
• 办离婚手续要多少天？
• 分居合同有法律效力吗？
• 离婚冷静期一方不同意离婚如何办？
• 分居多久可以判离婚吗？
• 老公服刑期间可以离婚吗？
• 老公耍赖不离婚要如何办？
• 两地分居多长时间可以自行离婚？
• 老公得了癌症能离婚吗？
• 夫妻一方下落不明，另一方怎么起诉离婚？
• 一方服刑期间另一方能要求离婚吗？
• 夫妻分居两年自动离婚财产要如何分配？
• 夫妻协议离婚是否有法律效力？
• 夫妻异地多久可以离婚？
• 女方想离婚男方不愿意如何才能离掉？
• 南昌离婚要什么材料？
• 离婚是否一定要回登记地办理？
• 起诉离婚手续怎么办？
• 离婚协议丢了，民政局可以补吗？
• 数额较大
• 盗窃国家机关公文、证件、印章罪
• 数额特别巨大
• 非法获取计算机信息系统数据罪
• 非法控制计算机信息系统罪
• 聚众扰乱公共场所秩序罪
• 聚众扰乱单位秩序罪
• 聚众扰乱交通秩序罪
• 过失投放危险物质罪
• 过失放火罪